Договор аренды монтажа наладни оборудования

Содержание
  1. Образец договора аренды оборудования между юридическими лицами
  2. Договор аренды оборудования с условием о выкупе (арендодатель производит монтаж оборудования и пусконаладочные работы)
  3. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  4. 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  5. 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
  6. 4. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
  7. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  8. 6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
  9. 7. ИНЫЕ СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
  10. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
  11. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  12. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
  13. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  14. 12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  15. Договор аренды монтажа наладни оборудования
  16. Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования
  17. Панель ручного поиска договоров
  18. Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  19. Договор аренды оборудования
  20. Договор оказания услуг пусконаладки оборудования
  21. Договор на монтаж и пусконаладочные работы оборудования
  22. Скачать договор на оказание услуг по пусконаладочным работам
  23. Образец договора пуско-наладки
  24. Договор подряда на монтаж оборудования
  25. Образец договора аренды оборудования
  26. 1.Предмет договора
  27. 2. Права и обязанности сторон
  28. 3. Условия улучшения арендованного оборудования
  29. 4. Арендная плата по договору и порядок расчетов
  30. 5. Порядок разрешения споров
  31. 6.Заключительные положения
  32. Договор поставки и монтажа оборудования — образец
  33. Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 
  34. Существенные условия договора поставки 
  35. Существенные условия договора подряда 
  36. Рекомендуемые условия для поставки 

Образец договора аренды оборудования между юридическими лицами

Договор аренды монтажа наладни оборудования

г. Москва__________                                                                                                                   «___ »  ______   20__ г.

____________________ именуемый в дальнейшим Арендодатель, в лице _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемый в дальнейшем Арендатор, в лице __________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  • Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование __________________ (далее – оборудование) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, Арендатор обязуется принять оборудование и оплатить арендную плату Арендодателю, а также вернуть ему оборудование в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
  • Перечень и количество предоставляемого оборудования по Договору: _________________./ Перечень и количество предоставляемого оборудования по Договору указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора
  • Срок аренды оборудования составляет: с ____ по __________ г.
  • Арендодатель доставляет и передает оборудование Арендатору по адресу:

____________.

  • Арендодатель гарантирует, что оборудование не заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц.
  1. Порядок приема-передачи оборудования
  • Передача оборудования в пользование Арендатору производится _________________ по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Cторон.
  • Возврат оборудования Арендодателю осуществляется по акту приема-передачи оборудования, подписанному уполномоченными представителями Сторон.
  • Арендодатель обязан предоставить оборудование в исправном состоянии, с приложением всей необходимой документации. Подготовка оборудования к передаче Арендатору осуществляется за счет Арендодателя.
  • Доставка и передача оборудования Арендатору по адресу, указанному в п. 1.4. настоящего Договора, осуществляется Арендодателем.

Днем исполнения Арендодателем обязанности передать оборудование в аренду считается дата передачи оборудования во владение Арендатора, а именно дата подписания Сторонами по Договору акта приема-передачи.

  • Арендатор не вправе передавать взятое в аренду оборудование в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
  • При возврате оборудования Арендатором осмотр оборудования и его проверка производятся в присутствии представителей Арендатора и Арендодателя.
  • Арендатор обязан соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые при пользовании оборудованием; эксплуатировать оборудование в соответствии с его целевым назначением, установленными нормами и правилами эксплуатации и условиями настоящего Договора.
  • Арендатор обязуется вернуть оборудование Арендодателю в течение одного рабочего дня после окончания срока аренды. Оборудование должно быть возвращено в исправном состоянии с учетом нормального износа.
  1. Цена ДОГОВОРА И Порядок расчетов
  • Общая цена Договора составляет: __________ (______________) руб., в том числе НДС 18% в размере ________ (__________) руб.
  • Цена Договора включает в себя все возможные расходы Арендодателя, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы по доставке оборудования, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.
  • Арендодатель не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Договора в течение срока его действия.
  • По настоящему Договору Арендатор производит оплату в течение ______ (_____)  банковских дней, по безналичному расчету в рублях, на основании выставляемого Арендодателем счета и акта приема-передачи оборудования, подписанного Сторонами по Договору./ По настоящему Договору Арендатор производит оплату в размере___ аванса от цены Договора до ___________ г. на основании выставляемого Арендодателем счета. Оставшиеся ___ от цены Договора оплачиваются по факту возврата оборудования Арендодателю в течение _____ банковских дней на основании выставляемого Арендодателем счета и акта приема-передачи оборудования, подписанного Сторонами по Договору.

Оплата по Договору производится безналичным расчетом в рублях, путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

3.5. Обязательство Арендатора по оплате аренды оборудования считается исполненным после списания денежных средств со счета Арендатора.

3.6. Арендодатель вправе потребовать у Арендатора в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

  1. Ответственность сторон
    • 1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
    • 2 В случае отсутствия оплаты аванса в установленный п. 3.4 настоящего Договора срок, оборудование Арендатору не передается и Договор считается расторгнутым.
    • 3 В случае недостачи комплектующих оборудования или приведение их в негодность Арендатором, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора сумму ущерба, размер которой указывается Сторонами в акте приема-передачи оборудования.
    • 4 В случае нарушения Арендодателем срока передачи оборудования Арендатору, Арендодатель оплачивает Арендатору пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
    • 5. В случае обнаружения Арендатором недостатков арендуемого оборудования после его приемки, полностью или частично препятствующих пользованию им, Арендатор по своему выбору вправе:
    • — потребовать от Арендодателя устранения таких недостатков или уменьшения арендной платы;
    • — потребовать досрочного расторжения Договора.
    • 6 В случае нарушения Арендатором срока передачи оборудования Арендодателю, указанному в п. 2.8. настоящего Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
    • 6 Оплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны по Договору от исполнения обязательств по настоящему Договору.
  • Право владения и пользования оборудованием возникает у Арендатора после передачи ему оборудования Арендодателем по акту приема-передачи. С этого момента риск случайной гибели, порчи или утраты оборудования лежит на Арендаторе.
  1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путём переговоров.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е.

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении соответственно.

7.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

8.1. Договор вступает в силу с  момента его подписания Сторонами и действует до ________ года/до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме

8.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и оплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они совершены  в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.2. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3.

Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей  Стороне без предварительного согласия другой Стороны.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.7. К Договору прилагаются:

  1. Адреса и ПЛАТЕЖНЫЕ реквизиты сторон

10.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:
  • Юридический адрес: ______________________________
  • Почтовый адрес: ______________________________
  • Телефон/факс: ______________________________
  • ИНН/КПП: ______________________________
  • Расчетный счет: ______________________________
  • Банк: ______________________________
  • Корреспондентский счет: ______________________________
  • БИК: ______________________________
  • Подпись: ______________________________

___________________ /__________

 АРЕНДАТОР:

  • Юридический адрес: ______________________________
  • Почтовый адрес: ______________________________
  • Телефон/факс: ______________________________
  • ИНН/КПП: ______________________________
  • Расчетный счет: ______________________________
  • Банк: ______________________________
  • Корреспондентский счет: ______________________________
  • БИК: ______________________________
  • Подпись: ______________________________

________________ / ___________/

М.П                                                                          М.П.

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/obrazets-dogovora-arendy-oborudovaniya-mezhdu-yuridicheskimi-litsami-2018-skachat.html

Договор аренды оборудования с условием о выкупе (арендодатель производит монтаж оборудования и пусконаладочные работы)

Договор аренды монтажа наладни оборудования

дата и место подписания

«___(наименование или ФИО)___» , именуем___ в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___(должность, ФИО)___ , действующ__ на основании ___(Устава, Положения, доверенности)___ , с одной стороны, и «___(наименование или ФИО)___» , именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице ___(должность, ФИО)___ , действующ__ на основании ___(Устава, Положения, доверенности)___ , с другой стороны, заключили настоящий договор аренды о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется произвести монтаж оборудования и пусконаладочные работы, состав и характеристики которого (комплектность, запасные части, документация и т.п.) определены в п. 1.2 настоящего договора, и предоставить готовое к эксплуатации оборудование Арендатору во временное владение и пользование за плату.

1.2.

Оборудование представляет собой _________________, комплектация которого составляет _________________, в количестве _________________, технические характеристики _________________, необходимые принадлежности оборудования состоят из _________________, к оборудованию прилагается следующая документация ___________________ (паспорта технических средств, инструкции по эксплуатации, свидетельства и т.п.).

1.3. Стороны договора пришли к соглашению о том, что по истечении срока действия договора, указанного в п. 2.1 настоящего договора, оборудование переходит в собственность Арендатора на условиях зачета ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену и доплаты Арендатором соответствующей части выкупной цены.

1.4. Арендодатель является собственником оборудования, что подтверждается следующими документами: __________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «___»________ ____ г.

2.2. Сроки выполнения Арендодателем монтажа оборудования и пусконаладочных работ составляют: ____________. Конечным сроком выполнения работ является __________.

2.3. Обязательства сторон в части арендных отношений начинаются с момента подписания Арендатором акта приема-передачи смонтированного и налаженного оборудования.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Обеспечить доставку оборудования Арендатору своими силами и средствами по адресу: _ в течение ______ с момента подписания сторонами настоящего договора.

3.1.2. Приступить к монтажу оборудования и пусконаладочным работам в течение _____ с момента доставки оборудования.

3.1.3. Письменно известить Арендатора об окончании монтажа оборудования и пусконаладочных работ и подготовить акт приема-передачи оборудования к дате фактической приемки.

В случае если монтаж и пусконаладочные работы будут завершены Арендодателем досрочно, известить Арендатора письменно/по телефону N _____/с использованием средств факсимильной или электронной связи (N факса _________________, адрес электронной почты _____________) о завершении работ и согласовать с надлежаще уполномоченным представителем Арендатора дату приема-передачи оборудования.

3.1.4. Передать подготовленное к эксплуатации оборудование по акту приема-передачи (Приложение N ___).

3.1.5. Оказывать Арендатору необходимое содействие в вопросах, связанных с эксплуатацией оборудования.

3.1.6. Производить за свой счет капитальный и текущий ремонт, а также техническое обслуживание оборудования, согласно инструкции завода-изготовителя, в течение срока действия настоящего договора. Арендодатель обязан производить капитальный ремонт с периодичностью в ______.

3.1.7. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на передаваемое оборудование (если таковые имеются).

3.1.8. Передать оборудование в собственность Арендатору в течение _____ после надлежащего исполнения Арендатором условия, предусмотренного п. 4.3 настоящего договора.

3.2. Арендатор обязан:

3.2.1. Принять подготовленное к эксплуатации оборудование по акту приема-передачи. Использовать переданное ему оборудование в соответствии с его назначением.

3.2.2. Соблюдать положения инструкций завода-изготовителя по эксплуатации оборудования.

3.2.3. Ежемесячно производить оплату аренды оборудования. Обязанность Арендатора по оплате оборудования возникает с момента приема Арендатором готового к использованию оборудования по акту приема-передачи (Приложение N __).

3.2.4. Уплатить Арендодателю оставшуюся часть выкупной суммы оборудования, предусмотренную п. 4.

3 настоящего договора, в срок______ с момента истечения срока действия настоящего договора, при условии, что Арендатор выразил явное намерение о выкупе оборудования.

В этом случае стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему договору, где согласовывают необходимые условия о выкупе, и подписывают двусторонний акт передачи оборудования.

4. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

4.1. Арендная плата составляет _______________ руб. за период _______. Расчетной датой признается ______________.

4.2. Стоимость монтажа и пусконаладочных работ оборудования составляет ______ и выплачивается Арендатором единовременно в срок_____ с момента ______.

4.3.

По истечении срока настоящего договора Арендатор вправе выкупить оборудование путем внесения оставшейся части выкупной суммы в сроки и в порядке, которые предусмотрены дополнительным соглашением сторон к настоящему договору. Размер оставшейся части выкупной суммы определяется путем вычитания из суммы, указанной в п. 4.4 настоящего договора, сумм ранее внесенных Арендатором арендных платежей.

4.4. Выкупная сумма оборудования составляет __________ руб. с учетом НДС 18%.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Арендодатель отвечает за недостатки переданного оборудования, которые им не были оговорены при заключении настоящего договора.
——————-

Права арендатора при обнаружении недостатков имущества указаны в п. 1 ст. 612 ГК РФ.

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1.

Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления Арендатору письменного уведомления за _____ до даты окончания действия настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда Арендатор: — использует оборудование не по назначению; — не выполняет обязанности по поддержанию оборудования в исправном состоянии; — существенно ухудшает состояние оборудования;

— не выполняет условия подп. 3.2.2 настоящего договора.

6.2. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном п. 6.

1 настоящего договора, и потребовать возмещения убытков: — при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование оборудования невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора; — если оборудование в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования; — если при заключении договора Арендодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое оборудование; — при неисполнении Арендодателем обязанности передать оборудование либо его принадлежности и относящиеся к нему документы, без которых оборудование не может быть использовано по назначению;

— при неисполнении Арендодателем обязанности производить капитальный ремонт переданного оборудования.

6.3. В случае расторжения настоящего договора оборудование возвращается Арендодателю по акту о возврате оборудования, обязанность по составлению которого возлагается на Арендатора.

7. ИНЫЕ СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор прекращается в случае ликвидации одной из сторон.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае реорганизации сторон права и обязанности по настоящему договору переходят к соответствующему правопреемнику.

11.3. К настоящему договору прилагается в качестве его неотъемлемой части: акт приема-передачи оборудования (Приложение N __), акт передачи оборудования в собственность Арендатора (Приложение N __).

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

———————————

В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

В соответствии со ст. 608 ГК РФ арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 616 ГК РФ арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды, а арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=178

Договор аренды монтажа наладни оборудования

Договор аренды монтажа наладни оборудования

В случае, если Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения Оборудования, неотделимые без вреда для Оборудования, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости этих улучшений. 3.1.4.

При обнаружении недостатков, частично или полностью препятствующих пользованию Оборудования, а также в случае нарушения Арендодателем своей обязанности по производству капитального ремонта по своему выбору: ­ производить капитальный ремонт, вызванный неотложной необходимостью за счет Арендодателя; ­ требовать соответственного уменьшения арендной платы; ­ потребовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 3.1.5.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Арендатор использует Оборудование не в соответствии с его целевым назначением, условиями настоящего Договора и условиями эксплуатации, прописанных в технической документации к Оборудованию; 3.3.4.

Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного нарушения Арендатором срока, предусмотренного настоящим Договором.
3.4. Арендодатель обязан: 3.4.1.

Предоставить Арендатору Оборудование в состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями аренды, предусмотренными в п.1.1. настоящего Договора; 3.4.2. Письменно уведомить Арендатора обо всех скрытых дефектах Оборудования до его передачи Арендатору; 3.4.3.

В случае необходимости, оказывать содействие Арендатору в монтаже, наладке и пуске Оборудования в эксплуатацию; 3.4.4.

Панель ручного поиска договоров

Внимание Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ.

Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 3.1.

Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.
3.2.

Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику. Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком.

3.3.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Арендатора или внесения наличных денежных средств на счет Арендодателя через отделение банка, с которым Арендодатель заключил договор на обслуживание (далее — дата зачисления). 4.8. Арендатор имеет право оплачивать счета авансовыми платежами.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 5.1. Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение ( ) лет после его прекращения. 5.2.

Договор аренды оборудования

Рекламация направляется заказным письмом либо вручается под расписку с приложением соответствующего акта осмотра и других документальных доказательств, подтверждающих обоснованность претензии. 4.7. Арендодатель (его представитель) имеет право осмотреть Оборудование на месте и проверить обоснованность рекламации.

Важно В случае удовлетворения рекламации и невозможности устранить выявленные дефекты либо заменить другим аналогичным оборудованием, Арендодатель обязан принять по требованию Арендатора забракованное оборудование обратно, причем все расходы, связанные с возвратом и поставкой такого оборудования, включая перевозку, установку, наладку и т.п., несет Арендодатель. 4.8. Представленные рекламации не дают Арендатору права отказаться от приемки другого аналогичного оборудования, передаваемого на основании Договора. 4.9.Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке. 3.5. С начала выполнения монтажных работ до передачи оборудования Заказчику ответственность за сохранность оборудования несет Подрядчик. 3.6. Все монтажные и пуско-наладочные работы, проводимые в соответствии с настоящим Договором Подрядчиком, должны быть завершены, а смонтированное и работающее Оборудование передано Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ. 4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику: 4.1.1.

Источник: http://lic-r.ru/dogovor-arendy-montazha-naladni-oborudovaniya/

Договор оказания услуг пусконаладки оборудования

Договор аренды монтажа наладни оборудования

Шеф-монтаж включает в себя следующие этапы: При заключении договора об оказании услуг шеф-монтажа Заказчик обязуется: Естественно что определение общее и все частности должны быть оговорены в договоре.

Так нашей компанией в рамках выполнения шеф-монтажных работ выполняются следующие: Необходимо обратить внимание, что все работы выполняются силами наших специалистов и это кардинальное отличие от общего определения.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо определить понятие пусконаладочных.

Производят регулировку, наладку основных параметров, их подгонку под соответствующую производительность. Руководство продающей компании имеет наиболее полный опыт в монтаже сложнотехнических изделий.

Все операции отточены до мелочей, персонал готов к непредвиденным ситуациям и неисправностям. Монтажные работы. Наладочные работы.

1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком. 3.2.

Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 5.5.

В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании.

Договор на монтаж и пусконаладочные работы оборудования

Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру.

Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ.

Оформление документов при шеф монтаж оборудования иностранной организацией отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.6. настоящего Договора. 2.4.

Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных (форма КС-3). 2.5. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются.

3. Сроки и порядок выполнения Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) Оборудования.

11.2.

Москва, Шипиловский проезд, д.47/1 1.2. Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

2.2, и его подтверждения. Договор подряда на монтаж оборудования (Ф.И.О.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ.

5.5.

Скачать договор на оказание услуг по пусконаладочным работам

Наш блог абсолютно бесплатный, единственная просьба — оставляйте комментарии! 7.2. Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области.

2.1.1. поручает Исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 1.2. Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам. 2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3.2. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения. уполномоченного представителя) ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Образец договора пуско-наладки

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 2.1 Общая стоимость пуско-наладочных работ по Договору составляет ______ руб.

4.2 Прочая ответственность Сторон по Договору предусмотрена действующим законодательством РФ. 5.1 Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путем переговоров.

В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 5.2 Все изменения и дополнения Договора фиксируются в Приложениях и подписываются обеими сторонами.

Договор подряда на монтаж оборудования

__________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома) 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. 2. Права и обязанности сторон 2.1.1.

выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения 2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п.

Обязанности и права Заказчика 4.1 Предоставить Подрядчику проектное решение объекта в объеме, достаточном для подготовки и проведения работ по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования.

4.2 Уведомить Подрядчика о готовности Объекта и монтируемого оборудования к монтажу не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ.

4.3 Предоставить Подрядчику бригаду, состоящую из электрика и двух слесарей для проведения сборочно-монтажных работ.

4.4 Передать Подрядчику по Акту полностью подготовленный согласно рекомендациям Подрядчика под монтаж Объект. 4.5 Своевременно осуществлять платежи по настоящему Договору.

4.6 Обеспечить объект электроэнергией, водой и другими коммуникациями для бесперебойного выполнения Подрядчиком своих обязательств в период монтажных работ и выполнения гарантийных обязательств (за счет Заказчика).

Образец договора аренды оборудования

Договор аренды монтажа наладни оборудования

г. _________

«__»________ г.

ПАО «Организация №1», в лице директора Петрова Петра Петровича., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ОАО «Организация №2», в лице директора Васильева Василия Васильевича., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор нижеследующем:

1.Предмет договора

1.Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование оборудование, указанное в приложении № 1 к настоящему договору, которое будет использовано последним в своих производственных целях.

1.2 Общая стоимость передаваемого оборудования составляет 341 525,00 рублей.

1.3 На момент заключения настоящего договора оборудование, передаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.

1.4 Передаваемое в аренду оборудование должно находиться в исправном состоянии.

1.5 Стороны договора определили, что техническая и коммерческая эксплуатация арендованного оборудования должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями аренды по настоящему договору.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Арендодатель обязуется:

2.1.1 Передать по акту приема-передачи оборудование, в течение 3-х дней со дня подписания настоящего договора;

2.1.2 Передать Арендатору вместе со сдаваемым в аренду оборудованием его принадлежности и относящиеся к нему документы;

2.1.3 Передать Арендатору оборудование, предусмотренное настоящим договором, в состоянии, соответствующем условиям договора аренды. Производственному назначению арендованного оборудования.

2.2 Арендатор обязуется:

2.2.1 Арендатор обязан своевременно вносить арендную плату, в соответствии с условиями настоящего договора;

2.2.2 В течение всего срока действия договора аренды оборудования осуществлять капитальный и текущий ремонт;

2.2.3 Использовать полученное в аренду оборудование в соответствии с условиями настоящего договора и исключительно по прямому производственному назначению оборудования;

2.2.4 Возместить Арендодателю причиненные убытки, в случае утраты или повреждения арендованного оборудования;

2.2.5 Возвратить арендованное оборудование в течение 5 дней после истечения срока действия настоящего договора или прекращения его действия по иным основаниям в исправном состоянии.

3. Условия улучшения арендованного оборудования

3.1. Улучшения арендованного по данному договору оборудования, осуществленные Арендатором за свой счет и которые могут быть отделимы без вреда для оборудования, являются собственностью Арендатора. По соглашению сторон договора Арендодатель вправе оплатить расходы Арендатора по улучшению оборудования в период аренды, после чего указанные улучшения перейдут в его собственность.

3.2. Арендодатель вправе не возмещать Арендатору расходы Арендатора по улучшению оборудования, находящегося в аренде у последнего, если эти улучшения являются не отделимыми без вреда для оборудования и осуществлены Арендатором без согласия на то Арендодателя.

3.3. Любые улучшения арендованного оборудования (как отделимые, так и неотделимые), осуществленные Арендатором в период действия срока договора аренды за счет амортизационных отчислений от указанного оборудования (имущества), являются собственностью Арендодателя по настоящему договору.

4. Арендная плата по договору и порядок расчетов

4.1. Стороны настоящего договора установили, что ежемесячная арендная плата составляет 15 000 рублей, с учетом НДС.

4.2. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно на основании счета предъявляемого Арендодателем Арендатору.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

6.Заключительные положения

6.1 Настоящий договор действует с ______г. по ______г.

6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Адреса и подписи Сторон:

Арендодатель:

______________________________________Местонахождение: ____________________________________

ИНН _____________/КПП _____________ ОКПО __________ ОКАТО __________

Источник: https://oformitely.ru/dogovor_arenda_oborudovaniya.html

Договор поставки и монтажа оборудования — образец

Договор аренды монтажа наладни оборудования

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/

Проблема мира
Добавить комментарий